Konkurranse 292880 - Aanbesteding Nieuwbouw school SOED Vroonermeer
Oppdragsgiver: Gemeente Alkmaar
Prosjekt: Vastgoed
Delkontrakt: Elektro technische werkzaamheden en werktuigbouwkundige werkzaamheden
Ikoner:
Obligatorisk krav
Dokumentvedlegg kreves for å svare
Dokumentvedlegg er tillatt som en del av svaret
Utgår
Instructies
i1
Alle documentatie is te vinden bij het onderdeel 'Download documenten' (op de vorige pagina).
Vragen voor de Nota van Inlichtingen kunnen doorlopend ingediend middels de Vragenmodule. Overige communicatie verloopt via de Berichtenmodule.
Alle documentatie is te vinden bij het onderdeel 'Download documenten' (op de vorige pagina).
Vragen voor de Nota van Inlichtingen kunnen doorlopend ingediend middels de Vragenmodule. Overige communicatie verloopt via de Berichtenmodule.
Algemene gegevens
2
Naam contactpersoon
Naam contactpersoon
Tekst
3
Telefoonnummer contactpersoon
Telefoonnummer contactpersoon
Tekst
4
E-mailadres contactpersoon
E-mailadres contactpersoon
Tekst
Uitsluitingsgronden
11
Controle UEA 2. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ter controle dat de Aanbiedingsbrief is ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
Controle UEA 2. Uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel ter controle dat de Aanbiedingsbrief is ondertekend door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon.
Dokumentopplastning
12
Geschiktheidseisen financiële en economische draagkracht.
De inschrijver heeft een geldige verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een dekking conform de gestelde eis in het aanbestedingsdocument.
Geschiktheidseisen financiële en economische draagkracht.
De inschrijver heeft een geldige verzekering tegen bedrijfsaansprakelijkheid met een dekking conform de gestelde eis in het aanbestedingsdocument.
Dokumentopplastning
13
Geschiktheidseisen financiële en economische draagkracht.
De meest recente accountantsverklaring dan wel in voorkomend geval de beoordelings- of samenstellingsverklaring van de inschrijver bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf.
Geschiktheidseisen financiële en economische draagkracht.
De meest recente accountantsverklaring dan wel in voorkomend geval de beoordelings- of samenstellingsverklaring van de inschrijver bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf.
Dokumentopplastning
14
Geschiktheidseisen technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.
Upload bij deze vraag de ingevulde bijlage 'Referenties'.
Geschiktheidseisen technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid.
Upload bij deze vraag de ingevulde bijlage 'Referenties'.
Dokumentopplastning
Voorwaarden en overeenkomst
15
Inschrijver verklaart hierbij onvoorwaardelijk te voldoen aan en in te stemmen met de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Alkmaar/ UAV 2012 / G en de conceptovereenkomst(en), zoals opgenomen de Bijlagen.
Inschrijver verklaart hierbij onvoorwaardelijk te voldoen aan en in te stemmen met de Algemene Inkoopvoorwaarden van de gemeente Alkmaar/ UAV 2012 / G en de conceptovereenkomst(en), zoals opgenomen de Bijlagen.
Ja
Nee
Programma van Eisen
17
Inschrijver verklaart hierbij onvoorwaardelijk te voldoen aan en in te stemmen met het bestek zoals genoemd in het Inschrijfleidraadt en de bijbehorende bijlagen.
Inschrijver verklaart hierbij onvoorwaardelijk te voldoen aan en in te stemmen met het bestek zoals genoemd in het Inschrijfleidraadt en de bijbehorende bijlagen.
Ja
Nee
Kwaliteit
18
GC-2 Plan van Aanpak
Opdrachtgever heeft in de aannemingsovereenkomst eisen aangegeven voor uitvoering van de bouw van een school. Van de aannemer wordt verwacht dat hij de opdracht op een proactieve wijze uitvoert waarbij de kwaliteit van de uitvoering, klantgerichtheid en de beheersing van kosten en risico’s van groot belang zijn. Inschrijver wordt gevraagd een beschrijving te geven van het plan van aanpak specifiek voor dit project.
In het plan van aanpak dient projectspecifiek ingegaan te worden op ten minste de volgende onderwerpen:
1. Veiligheid
2. Planning en Oplevering
3. Een beschrijving van de belangrijkste projectrisico’s en de maatregelen ten beheersing hiervan.
4. Duurzaamheid
5. Bouwplaatsinrichting en parkeren in relatie tot de omgeving
6. Beperken van overlast voor de omgeving, inwoners en weggebruikers
De Inschrijver dient de antwoorden op bovenstaande vragen uit te werken op maximaal 4 pagina’s A4.
Upload hier uw antwoord op kwaliteitsvraag 1
GC-2 Plan van Aanpak
Opdrachtgever heeft in de aannemingsovereenkomst eisen aangegeven voor uitvoering van de bouw van een school. Van de aannemer wordt verwacht dat hij de opdracht op een proactieve wijze uitvoert waarbij de kwaliteit van de uitvoering, klantgerichtheid en de beheersing van kosten en risico’s van groot belang zijn. Inschrijver wordt gevraagd een beschrijving te geven van het plan van aanpak specifiek voor dit project.
In het plan van aanpak dient projectspecifiek ingegaan te worden op ten minste de volgende onderwerpen:
1. Veiligheid
2. Planning en Oplevering
3. Een beschrijving van de belangrijkste projectrisico’s en de maatregelen ten beheersing hiervan.
4. Duurzaamheid
5. Bouwplaatsinrichting en parkeren in relatie tot de omgeving
6. Beperken van overlast voor de omgeving, inwoners en weggebruikers
De Inschrijver dient de antwoorden op bovenstaande vragen uit te werken op maximaal 4 pagina’s A4.
Upload hier uw antwoord op kwaliteitsvraag 1
Dokumentopplastning
19
GC-3 Samenwerking
Opdrachtgever wil dat de werkzaamheden in zo goed mogelijke samenwerking worden uitgevoerd. Inschrijver wordt gevraagd een beschrijving te geven over de wijze van samenwerking en communicatie binnen de samenwerking met partners, opdrachtgevers, nevenaannemers (ander perceel), coördinatie door bouwkundig aannemer en omgeving. Hierbij dient ingegaan te worden op ten minste de volgende onderwerpen:
- Op welke wijze Inschrijver invulling geeft aan de samenwerking en de communicatie binnen het project.
- Het beperken van transport- en verkeersbewegingen van alle betrokkenen in de omgeving.
- De communicatie binnen het project
- De communicatie met de omgeving
De Inschrijver dient de antwoorden op bovenstaande vragen uit te werken op maximaal 2 pagina’s A4.
Upload hier uw antwoord op kwaliteitsvraag 2
GC-3 Samenwerking
Opdrachtgever wil dat de werkzaamheden in zo goed mogelijke samenwerking worden uitgevoerd. Inschrijver wordt gevraagd een beschrijving te geven over de wijze van samenwerking en communicatie binnen de samenwerking met partners, opdrachtgevers, nevenaannemers (ander perceel), coördinatie door bouwkundig aannemer en omgeving. Hierbij dient ingegaan te worden op ten minste de volgende onderwerpen:
- Op welke wijze Inschrijver invulling geeft aan de samenwerking en de communicatie binnen het project.
- Het beperken van transport- en verkeersbewegingen van alle betrokkenen in de omgeving.
- De communicatie binnen het project
- De communicatie met de omgeving
De Inschrijver dient de antwoorden op bovenstaande vragen uit te werken op maximaal 2 pagina’s A4.
Upload hier uw antwoord op kwaliteitsvraag 2
Dokumentopplastning
Prijs
21
Upload bij deze vraag het volledige ingevulde en ondertekende Prijs conform bestek
Upload bij deze vraag het volledige ingevulde en ondertekende Prijs conform bestek
Dokumentopplastning
22
Geef in CTM bij het onderdeel 'Online prijs/tarief' uw totaalprijs op, corresponderd met uw totale prijs opgegeven in het bijgevoegde prijsformulier.
Geef in CTM bij het onderdeel 'Online prijs/tarief' uw totaalprijs op, corresponderd met uw totale prijs opgegeven in het bijgevoegde prijsformulier.